建設(shè)工程合同

1、建設(shè)工程合同的概念及法律特征

建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。

發(fā)包人是建設(shè)方或委托方。承包人是建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工方。

建設(shè)工程合同的法律特征是：

(1)建設(shè)工程合同的標(biāo)的是建設(shè)工程項(xiàng)目。

建設(shè)工程項(xiàng)目的種類很多，一般耗資巨大、建設(shè)周期長(zhǎng)、質(zhì)量要求高。這些特點(diǎn)決定了建設(shè)工程合同比較復(fù)雜和重要。

(2)建設(shè)工程合同的當(dāng)事人一般必須是法人，發(fā)包人為建設(shè)單位，承包人必須具有承攬建設(shè)工程的資質(zhì)。

居民住宅裝修建設(shè)，允許個(gè)人作為發(fā)包人。國(guó)家對(duì)承攬住宅裝修工程的主體同樣實(shí)行資質(zhì)管理。

禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成。

(3)建設(shè)工程合同的簽訂和履行受到國(guó)家嚴(yán)格的管理和監(jiān)督。

例如：建設(shè)工程不得轉(zhuǎn)包，即建設(shè)工程合同不得轉(zhuǎn)讓。

(4)建設(shè)工程合同是要式合同，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

國(guó)家重大建設(shè)工程合同，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定的程序和國(guó)家批準(zhǔn)的投資計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等文件訂立。

建設(shè)工程合同一般應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)、投標(biāo)的方式簽訂。

(5)國(guó)家對(duì)建設(shè)工程推行監(jiān)理制度。

2、建設(shè)工程合同的種類

(1)依據(jù)工程環(huán)節(jié)，把建設(shè)工程合同分為工程勘察合同、設(shè)計(jì)合同、施工合同。也可以是包含勘察、設(shè)計(jì)、施工的綜合性合同。

(2)依據(jù)合同標(biāo)的，把建設(shè)工程合同分為總承包合同、分項(xiàng)工程合同。

發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，也可以分別與勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人訂立勘察、設(shè)計(jì)、施工承包合同。發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個(gè)承包人完成的建設(shè)工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個(gè)承包人。

總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。

3、建設(shè)工程合同的內(nèi)容

勘察、設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容包括提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和文件(包括概預(yù)算)的期限、質(zhì)量要求、費(fèi)用以及其他協(xié)作條件等條款。

施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。

4、建設(shè)工程合同的效力

(1)發(fā)包人的權(quán)利義務(wù)

①行使對(duì)作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量的檢查權(quán)。

發(fā)包人在不妨礙承包人正常作業(yè)的情況下，可以隨時(shí)對(duì)作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查。

也可以委托監(jiān)理人對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督檢查。建設(shè)工程實(shí)行監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)與監(jiān)理人采用書面形式訂立委托監(jiān)理合同。發(fā)包人與監(jiān)理人的權(quán)利和義務(wù)以及法律責(zé)任，應(yīng)當(dāng)依照合同法委托合同以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

②及時(shí)檢查的義務(wù)

隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時(shí)檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

③及時(shí)驗(yàn)收、接受工程、依約付款

建設(shè)工程竣工后，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙及說(shuō)明書、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付價(jià)款，并接收該建設(shè)工程。建設(shè)工程竣工經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可交付使用;未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，不得交付使用。

④依約協(xié)助的義務(wù)

發(fā)包人應(yīng)按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料。發(fā)包人未盡協(xié)助義務(wù)的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

⑤中途停建緩建的責(zé)任

因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

⑥計(jì)劃變更的責(zé)任

因發(fā)包人變更計(jì)劃，提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計(jì)工作條件而造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或者修改設(shè)計(jì)，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。

⑦依約支付價(jià)款

發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)，也可以申請(qǐng)人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償。

(2)承包人的權(quán)利義務(wù)

①按期提供建設(shè)工程承擔(dān)質(zhì)量擔(dān)保責(zé)任

勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期，造成發(fā)包人損失的，勘察人、設(shè)計(jì)人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì)，減收或者免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。

②承擔(dān)質(zhì)量擔(dān)保責(zé)任

因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

③承擔(dān)損害賠償責(zé)任

因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。